㈠ 施工單位就特大暴雨事件向建設單位提出的費用賠償,工期順延要求是否合理
施工單位就特大暴雨事件向建設單位提出的費用賠償,工期順延要求是合理的,因為特大暴雨屬於不可抗力因素,我國法律規定,出現以下情形的,工期依法順延:
工程量增加、發包人變更設計、發包人未按合同約定的期限提供設計圖紙等施工必需的資料、發包人未按約支付工程款、發包人指定的分包人與承包人在施工過程中銜接不當、工程質量鑒定以及不可抗力或其他因素。
根據最高人民法院《關於審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第十五條:建設工程竣工前,當事人對工程質量發生爭議,工程質量經鑒定合格的,鑒定期間為順延工期期間。對工程質量的鑒定可否作為順延工期的理由,主要以工程質量是否合格作為判斷標准。
如果工程質量經鑒定是合格的,則應將鑒定期間作為順延工期期間;反之如果工程質量經鑒定不合格,則工期不應當順延,承包人逾期竣工的,應當承擔相應的違約責任。
根據《中華人民共和國建築法》第七十條規定,違反本法規定,涉及建築主體或者承重結構變動的裝修工程擅自施工的,責令改正,處以罰款;造成損失的,承擔賠償責任;構成犯罪的,依法追究刑事責任。
第七十一條規定,建築施工企業違反本法規定,對建築安全事故隱患不採取措施予以消除的,責令改正,可以處以罰款;情節嚴重的,責令停業整頓,降低資質等級或者吊銷資質證書,構成犯罪的,依法追究刑事責任。
建築施工企業的管理人員違章指揮、強令職工冒險作業,因而發生重大傷亡事故或者造成其他嚴重後果的,依法追究刑事責任。
第七十二條建設單位違反本法規定,要求建築設計單位或者建築施工企業違反建築工程質量、安全標准,降低工程質量的,責令改正,可以處以罰款;構成犯罪的,依法追究刑事責任。
第七十三條建築設計單位不按照建築工程質量、安全標准進行設計的,責令改正,處以罰款;造成工程質量事故的,責令停業整頓,降低資質等級或者吊銷資質證書,沒收違法所得,並處罰款;造成損失的,承擔賠償責任;構成犯罪的,依法追究刑事責任。
第七十四條建築施工企業在施工中偷工減料的,使用不合格的建築材料、建築構配件和設備的,或者有其他不按照工程設計圖紙或者施工技術標准施工的行為的,責令改正,處以罰款,
情節嚴重的,責令停業整頓,降低資質等級或者吊銷資質證書;造成建築工程質量不符合規定的質量標準的,負責返工、修理,並賠償因此造成的損失;構成犯罪的,依法追究刑事責任。
第七十五條建築施工企業違反本法規定,不履行保修義務或者拖延履行保修義務的,責令改正,可以處以罰款,並對在保修期內因屋頂、牆面滲漏、開裂等質量缺陷造成的損失,承擔賠償責任。
第七十六條本法規定的責令停業整頓、降低資質等級和吊銷資質證書的行政處罰,由頒發資質證書的機關決定;其他行政處罰,由建設行政主管部門或者有關部門依照法律和國務院規定的職權范圍決定。
(1)強降雨建築施工擴展閱讀:
工期順延規定:
1、工程量增加
施工過程中,發包人時常要求承包人增加工程量,因而必然導致工期的增加。這種情形下,工期自然順延。
2、發包人變更設計
若在施工過程中,發包人變更設計,則因發包人變更設計而導致承包人無法施工的期間應當從工期中扣除,即順延相應的工期。
3、發包人未按合同約定的期限提供設計圖紙等施工必需的資料
若發包人未按合同約定的期限提供設計圖紙等施工必需的資料,導致承包人無法施工的,則從發包人提供這些施工必須資料之日起算工期。其他如因發包人缺乏建設規劃許可證、施工許可證或其他原因導致有關政府部門要求停工的,則停工期間應當從工期中予以扣除。
4、發包人未按約支付工程款
一般來說,當事人在施工合同中均約定發包人按工程進度支付工程進度款。若發包人未按期支付工程進度款,承包人有權停工,因此引起的工期延誤責任由發包人承擔。
5、發包人指定的分包人與承包人在施工過程中銜接不當
實踐中,通常存在發包人將部分工程如鋼結構工程、消防工程、水電工程、空調工程等直接分包給他人施工,或者要求承包人分包給指定的單位施工的情形。然而在施工過程中,承包人與分包人之間可能因施工銜接不當導致工期延誤,在此情形下,發包人應當承擔相應的工期延誤責任。
6、不可抗力或其他因素
承包人在施工過程中如發生不可抗力因素,或者其他不可歸責於承包人的意外事件導致工期延誤的,承包人有權主張工期順延。比如發生地震、暴雨期間無法施工,工期順延。
㈡ 暴雨天氣施工注意事項
中雨以上的雨天不得新開混凝土澆注倉面,有抗沖耐磨和有抹面要求的混凝土不得在雨天專施工。
在小屬雨天氣進行澆築時,應採取下列措施:
1 適當減少混凝土拌和用水量和出機口混凝土的坍落度,必要時應適當縮小混凝土的水膠比;
2 加強倉內排水和防止周圍雨水流入倉內;
3 做好新澆築混凝土面尤其是接頭部位的保護工作。
在澆築過程中,遇大雨、暴雨,應立即停止進料,已入倉混凝土應振搗密實後遮蓋。雨後必須先排除倉內積水,對受雨水沖刷的部位應立即處理,如混凝土還能重塑,應加鋪接縫混凝土後繼續澆築,否則應按施工縫處理。 及時了解天氣預報,合理安排施工。
㈢ 辦公樓建造過程中,因暴雨造成的單項工程毀損凈損失為什麼計入管理費用
借:待處理資產損溢-流動資產損溢
貸:原材料
應交稅費-
進項稅轉出
借;營業外支出
貸:待處理資產損溢-流動資產損溢
㈣ 施工現場遇到大雨天氣應注意什麼
中雨以上的雨天不得新開混凝土澆注倉面,有抗沖耐磨和有抹面要求的混凝土不得回在雨天施工。答
在小雨天氣進行澆築時,應採取下列措施:
1 適當減少混凝土拌和用水量和出機口混凝土的坍落度,必要時應適當縮小混凝土的水膠比;
2 加強倉內排水和防止周圍雨水流入倉內;
3 做好新澆築混凝土面尤其是接頭部位的保護工作。
在澆築過程中,遇大雨、暴雨,應立即停止進料,已入倉混凝土應振搗密實後遮蓋。雨後必須先排除倉內積水,對受雨水沖刷的部位應立即處理,如混凝土還能重塑,應加鋪接縫混凝土後繼續澆築,否則應按施工縫處理。 及時了解天氣預報,合理安排施工。
㈤ 暴風雨後的工地是什麼樣的
一位工程師帶隊修築一條河堤,突然暴風雨來臨,所有的機器設備來不及撤走,就被大水淹沒了,剛剛起步的工程也全被摧毀。
洪水退去後,留下遍地泥濘和亂七八糟的機器。工人們看到被破壞的工地,不禁悲從中來。
「你們怎麼都哭喪著臉?」工程師笑著問大家。
「你沒看見嗎?」他們哭喪著臉說,「工地全完了!」
「我不這樣覺得,」工程師爽朗地說,「雖然現在遍地泥濘,機器東倒西歪布滿泥漿。但我看到的是蔚藍的晴空,當太陽出來後,泥濘還會長久嗎?」
這位工程師就是後來成為汽車業巨子的亨利·福特。
以積極的心態面對突來的困難,你會發現,並非全無希望。振作精神,就一定能夠將希望實現。
㈥ 故宮暴雨不積水,古人是怎麼建造的這么完美的排水系統
故宮暴雨不積水,古人能建造這么完美的排水系統,的確是非常厲害。
其四是因為故宮的精妙排水系統。事實上,故宮裡面的排水系統分明裡暗裡兩種,其中明指的就是大家能看到的那些溝槽和涵洞,而暗指的就是挖在地里的一些暗溝,雖然這些暗溝不能被直接看到,但是我們可以在中和殿等一些地方看到一些龍頭,事實上,這些龍頭就是暗溝的出口,排出的水從龍口裡噴吐出來到了河裡。其實,故宮的排水系統不是一蹴而就的,而是一代一代地完善出來的,最終才會是我們今天看到的故宮。
也正因為如此,故宮才在過去幾百年內沒有發生過積水。總而言之,故宮之所以沒有積水,就是因為排水系統非常精妙,這也表明古人的智慧是無窮的,並不比現代人差。
㈦ 根據自己的家園是否經得起暴雨的襲擊實驗說說在山頂山腰平地哪個地方建造房子為什麼
我覺得山腰比較好緩沖
㈧ 下雨是否會影響建築的工程進度
下雨對進度當然有影響,但只要不是發生在關鍵工序上(比如說正在做基礎或專做主體等等),對進屬度是沒影響的(比如說你做室內裝飾,隨他怎麼下,無所謂)。每個項目都會編制進度計劃,這裡面當然需要考慮下雨的影響,下雨超過100毫升屬於不可抗力影響,那就意外的事情,肯定要耽誤工期。
回答你的問題:
1、雨季的影響是可以預料的,並且在安排工期中,施工單位應該考慮(除非繼續下特大暴雨,並且影響關鍵工序施工);
2、下雨不會影響水泥(應該是混凝土)幹不了,只是對混凝土初凝階段有影響,對凝固以後更好,方便養護;
我猜閣下是非專業人士,大概是買了房,很擔心進度吧,不用管,按時收樓就是!
㈨ 在上世紀80年代房屋建造中途遇到暴雨怎麼辦
我是80年代初出生的,可以簡單給你介紹下,我生活在三線城市,改革開放的春風一直到90年代初才對我在的城市有所影響,80年代是全國從計劃經濟往市場經濟轉型的特殊年代,糧票在我小時候還在使用,我家對面就是一個糧站,家裡有很多糧票,買面的時候都是拿糧票,買饅頭也可以用糧票,糧票從四兩,一斤,五斤,十斤不等,當然,鈔票也能用,不過那個時候工資都不高,一個月拿滿也還不到100塊錢,家裡只有一台黑白電視機,工廠還都是國有,三班倒的上班制度,冬天夏天有相應的小福利,我們是計劃生育實施後的第一代人,據父母說,那個時候如果多生孩子,就要失業,所以人人都不敢多生,所以和我年齡差不多的城市孩子大都是獨生子女,子女入學按片劃分,如果跨區就學,要交錢,街上除了公交車幾乎沒有機動車,大家都是騎自行車上班,電視節目也很貧乏,而且晚上10點就沒有電視節目了,小孩子的玩耍方式也都是自己找樂,滾鐵環,扔沙包,踢毽子,跳皮筋,抓知了,跳方格,總之,童年的記憶是灰色的,沒有什麼特殊顏色的,平淡而溫馨,那個時候物質貧乏,人心思變,有頭腦,有勇氣的人紛紛離開工廠,開始下海經商,膽小無能的人安分守己但是內心慌亂,這個社會就像表面平靜,卻暗潮洶涌的湖,也許這就是那個新舊時期交替時刻的寫照,沒有經歷過的人是不會明白的
㈩ 河北暴雨致一工地塌方洪水傾瀉灌入
7月21日中午,河北省石家莊市區遭遇強降水過程,部分路段及涵洞出現積水現象。專21日午間,一段長約10秒鍾的視頻在屬網上流傳,視頻中稱,石家莊位於中山路與談固大街交口處的在建地鐵發生塌方。當日下午,石家莊市軌道交通有限責任公司辟謠稱,視頻中發生塌方處為一地產施工現場,並非地鐵。
該公司回應稱,石家莊地鐵目前運營正常,「暴雨時有部分敞口式出入口,會有雨水進入,遇到這類出入口請不要擔心,雨水進入樓梯會通過排水地漏流走,站點會加強這類出入口的及時排水工作,不會對車站和列車運行造成影響。」