簡易的建築工程施工合同

A. 簡易工程施工合同範本是怎樣的

簡易工程施工合同範本

甲方（以下簡稱甲方）：

乙方（以下簡稱乙方）：

依照《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，雙方就本裝飾工程施工事宜協商一致，訂立本合同。

工程概況

1、工程地點：

2、工程名稱：

3、裝飾施工內容：（見附件《裝飾工程項目預算表》）。 4、承包方式：__________________（包工包料、清包工、部分承包）。 5、總價款：￥_________元，大寫（人民幣）：___________________________ 雙方約定，如變更施工內容或施工材料，這部分的工程款按實際工程量及商定的單價另計。

一、 合同工期

第一次工程款按時支付到位的，工期計算從___年___月___日起至___年___月___日止，總日歷天數___天。第一次工程款未按時支付到位的，工期順延至第一次工程款支付到位的次日開始計算。

二、 工程款支付方式

1、第一次付款：合同簽訂之後，工期開始前___日支付___元。

2、第二次付款：牆地磚鋪裝，木吊頂完成隱蔽驗收之日起___日內支付___元。

3、第三次付款：木工、完成隱蔽驗收之日起___日內支付___元。

4、第四次付款：工程款結算時間以驗收通過之日起計___日內支付。

2

三、 違約責任

（一）甲方

1、甲方不能按時辦理材料認證，造成的延誤不計入工期，須給予乙方簽字確認。

2、單項工程完成後甲方不按乙方提請時間驗收，造成的延誤不計入工期，須給予乙方簽字確認。

3、乙方提出各種認證和驗收要求，超過三天甲方未做答復即視為認可，造成的質量和工期問題由甲方全部承擔。

4、甲方未按時支付工程款，造成的延誤，不計入工期。

5、由於甲方要求的項目變更及提供的施工條件不具備導致工期延誤，不計入工期，給予乙方工期順延簽字認可。

6、由於甲方原因造成工期拖延10天以上，超出天數按工程項目總價款×2 ‰×拖延工期超出天數，計算違約金。

7、甲方未按期支付結算款，逾期10日以上的，按未付款金額×3‰ ×逾期天數，計算違約金。

（二）乙方

1、按工程項目做出施工進度計劃，嚴格執行，如由乙方引起，超過工期15日以上，開始計罰金，按項目總價款×2‰×超過天數計算違約罰金。

2、項目過程中如有質量問題，由乙方承擔全部責任。

3、如甲方提供的材料應符合設計要求的合格產品，必須調整驗收標準的，須予甲方簽字認可，如未經甲方認可造成的質量問題，乙方承擔全部責任。

4、如甲方未按合同支付工程款，乙方有權停工至甲方付款後恢復施工。

5、施工過程中安全責任由乙方自行承擔。

四、 結算依據

1、合同附件（一、預算書、二、工程進度計劃表、三、質量標准）

2、各類材料確認、質量驗收、工期和變更簽證單。

五、 後續服務和質量爭議的解決 本工程按優良標准施工，保修期壹年，工程質量保修期後，如遇材料質量問題需維修按以下方式處理：

1、甲方提供材料的，由甲方與材料商家自行報維修解決。

2、材料商家無法解決的，甲方需乙方協助維修，維修費用由材料商家承擔。

3、雙方發生質量爭議的，應當在協商不成後由提出質量異議的一方墊交檢測費用或鑒定費用，雙方共同委託有資質的家裝質量鑒定機構進行檢測或鑒定，根據檢測或鑒定結果確定質量責任，由責任方承擔檢測費用或鑒定費用。委託檢測或鑒定的期間不計入工期。

六、糾紛解決 如有糾紛無法協調，雙方可向裝修所在地人民法院提出依法解決。

七、附則 本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，簽字即時生效。

甲方（蓋章）： 乙方（蓋章）：

身份證號： 身份證號：

開戶銀行/戶名： 賬號：

B. 簡易工程施工合同範本是怎樣的

簡易工程施工合同範本，如以下室內版本

工程施工合同範本

發包人代表（甲方）：承包人代表（乙方）：

身份證號：身份證號：

聯系電話：聯系電話：

合同雙方根據《中華人民共和國合同法》、《住宅室內裝飾裝修管理方法》以及相關法律再結合具體情況，經過友好協商達成以下協議。

1、甲方將位於X市X區X小區的一件套房交由甲方裝修，總面積為120平方米。（甲方擁有對房屋的所有權）。

2、開工前，甲方需要清點現場傢具等財產並與乙方交底，對不能騰空的設施實行保護措施，否則對於損壞、丟失的財務乙方概不負責。

3、甲方需要向乙方提供水、電、氣等相關設施並說明注意事項，在使用公共設施時要同鄰居等做好協調工作。

4、甲方負責擬定好工程圖紙並向乙方說明具體要求，否則造成不良後果由甲方承擔。

5、乙方要嚴格按照甲方提供的圖紙及具體要求施工，未經同意不得隨意改造，否則承擔一切後果。

6、乙方要遵守室內裝修的管理規定，不得污染環境、不得擾民。

7、乙方要認真履行合同條約，按時保質保量地完成任務。

8、施工過程中如果出現變更甲方需要及時與乙方聯系更改，其中產生的費用由雙方協商。

9、總工程的費用為XX元，在工程結束後一個月內沒有質量問題，甲方須一次性付清。

雙方如果有其他條款可經商定後附加在合同後面，仍然有效。

甲方：（簽字）蓋章乙方：（簽字）蓋章

簽訂日期：X年X月X日

（三）合同終止後，當事人的特定權利和合同的特定條款仍然有效；

1．合同中的結算和清理條款仍然有效。

2．當事人請求損害賠償的權利不因合同終止而消滅。

（四）合同權利義務終止後，當事人應當遵循誠實信用的原則，根據交易習慣，履行通知、協助、保密等義務。