建筑工程签证模板

① 工程签证单的一般范文格式

工程签证单的一般范文格式：

二、工程签证单的简单介绍：

工程签证按承发包合同约定，一般由承发包双方代表就施工过程中涉及合同价款之外的责任事件所作的签认证明 。

通俗的解释工程签证是指在施工合同履行过程中，承发包双方根据合同的约定，就合同价款之外的费用补偿、工期顺延以及因各种原因造成的损失赔偿达成的补充协议。

三、分类：

1、现场经济签证

包括：

• 零星用工。施工现场发生的与主体工程施工无关的用工，如定额费用以外的搬运拆除用工等。

• 零星工程

• 临时设施增补项目。
  

• 隐蔽工程签证。

• 窝工、非施工单位原因停工造成的人员、机械经济损失。如停水、停电，业主材料不足或不及时，设计图纸修改等。

• 议价材料价格认价单。结算资料汇编规定允许计取议价材差的材料，需要在施工前确定材料价格。

• 其它需要签证的费用。

2工期签证包括

停水、停电签证；非施工单位原因停工造成的工期拖延。

扩展材料：

签证七原则

1 、准确计算原则：如工程量签证要尽可能做到详细、准确计算工程量，凡是可明确计算工程量套综合单价（或定额单价）的内容，一般只能签工程量而不能签人工工日和机械台班数量。

2 、实事求是原则：如无法套用综合单价（或定额单价）计算工程量的内容，可只签所发生的人工工日或机械台班数量，但应严格把握，实际发生多少签多少，不得将其他因素考虑进去以增大数量进行补偿。

3 、及时处理原则：现场签证不论是承包商，还是业主均应抓紧时间及时处理，以免由于时过境迁而引起不必要的纠纷，且可避免现场签证日期与实际情况不符的现象产生。

4 、避免重复原则：在办理签证时，必须注意签证单上的内容与合同承诺、设计图纸、预算定额、费用定额、预算定额计价、工程量清单计价等所包含的内容是否有重复，对重复项目内容不得再计算签证费用。

5 、废料回收原则：因现场签证中许多是障碍物拆除和措施性工程，所以，凡是拆除和措施性工程中发生的材料或设备需要回收的（不回收的需注明），应签明回收单位，并由回收单位出具证明。

6 、现场跟踪原则：为了加强管理，严格控制投资，凡是费用数额较大（具体额度由业主根据工程大小确定）的签证，在费用发生之前，承包商应与现场监理人员及造价审核人员一同到现场察看。

7 、授权适度原则：分清签证权限，加强签证管理，签证必须由谁来签认，谁签认才有效，什么样的形式才有效等事项必须在合同中予以明确。

参考资料来源：网络-工程签证

② 建筑工程停工后,场地上的木枋及模板如何进行签证

一般 六层的小楼，大部分都是逐层量得。也可以从正负零 向上量得。
用柱专筋绑扎完毕后，不属会上下移动的。红漆标的，一般是楼层的 +50cm 线。这个50线，是根据从下层（或本工程正负零）向上量，而得来的。根据这个，控制砼标高。

③ 建筑工程工程签证单有没有标准格式，有的话请大家提供，谢谢

GB 中确实有给规定的表格。但是那个只是代表那个地方的，现在的签证单很只要符合你回们现场的要求就行答。举个例子吧，正常的签证单3方就行。但是又得为了更系统。增加到5方或6方。俺这边的连审计局都加上了 。所以的看看怎么要求的了。

④ 建筑工程签证表格

现场签证确认单

项目名称： 甲方编号：
施工单位： 申请日期：
提出部门：□甲方项目经理部 □乙方 □监理
签证原因：
签证内容：
1、签证事项：
2、签证工作范围：
3、签证工作量：
费用总计：
附件： 包括原始记录、工程量计算书、预算书、现场照片等（视具体情况增减）

经办人： 盖章（日期）：

监理公司意见：

监理工程师/总监（代表）： 日期：
甲方现场工程师意见：

工程师： 日期：
甲方工程部复核意见

工程部经理： 日期：
甲方工程副总审核意见：

副总： 盖章（日期）：

⑤ 工程现场签证单的具体程序及需附哪些资料

1、施工单位（简称乙方）向监理和标段责任人提出签证申请，并填写签证《申报表》，由监理或标段责任人报告指挥部，指挥部组织相关人员现场进行工程量复验，填写《工程量现场计量签证单》、《隐蔽工程验收计量签证单》，三方签字确认。

2、乙方填写的《签证申报表》和三方签字确认的《工程量现场计量签证单》、《隐蔽工程验收计量签证单》交项目工程组存档作为结算依据。（申报表、签证单统一制作）。

3、隐蔽工程签证乙方应提前申报，未进行三方查验的隐蔽工程，乙方不能覆盖进入下道工序，否则，甲方不予认可。

4、所有签证，甲方代表必须经3人(含)以上到现场查验并签字才能生效。

资料：签证申报表、工程量现场计量签证单、隐蔽工程验收计量签证单。

(5)建筑工程签证模板扩展阅读

现场签证的范围一般包括：

1、适用于施工合同以外零星工程的确认；

2、在施工过程中发生变更后需要现场确认的工程量；

3、非施工单位原因导致的人工.设备窝工及有关损失；

4、符合施工合同规定的非施工单位原因引起的工程量或费用增减；

5、确认修改施工方案引起的工程量或费用增减；

6、工程变更导致的工程施工措施费增减等。

⑥ 建筑签证是什么意思

承发包双方代表施工过程谈论合同价款时需要工程现场签证单。

具体分析如下：

1、当设计与实际所要干的不同，即产生设计变更。

2、建设单位现场没有达到合同规定的条件，给施工单位造成费用增加。

3、建设单位要求施工单位完成合同规定以外的施工内容。

4、施工过程中不可预见的因素造成工程费用增加。

工程签证按承发包合同约定，一般由承发包双方代表就施工过程中涉及合同价款之外的责任事件所作的签认证明 。

(6)建筑工程签证模板扩展阅读：

现场签证不可避免，它不仅在单位工程中影响工程成本，而且在工程造价管理中存在着“三超”的隐患。因此，加强现场签证管理，堵塞“漏洞”，把现场签证费用缩小到最小限度，应注意以下问题：

1、现场签证必须是书面形式，手续要齐全。凡预算定额内有规定的项目不得签证。

2、现场签证内容应明确，项目要清楚，数量要准确，单价要合理。

4、现场签证要及时，在施工中随发生随进行签证，应当做到一次一签证，一事一签证，及时处理。

5、甲、乙双方代表应认真对待现场签证工作，提高责任感，遇到问题双方协商解决，及时签证，及时处理。

⑦ 建筑工程的签证的流程是怎样的 如何落实

如果是施工单位，那么就要工作开始做好相关准备。首先你的工作要知道到相关人员，总包、业主、监理、设计。

并且提交你的施工方案，然后，做好文件性工作，比如打印签证单，现场施工拍照，最好是前后对比的，另外，一定要找相关人员到现场去确认，并且让所有相关人员在现场在你的签证单上签字。然后要整理你的资料，这个包括签证单，现场照片，强调一下，照片上最好友签证认证人员。

落实这个东西就是要讲究时效了，因为现场人员流动性比较大，你的总包负责人等相关人员可能随时调动，所以要尽快完成文字资料，尽快的形成补充协议或者补充合同，作为工程结算的依据。

另外，你的工程质量书（就是检验批）也是你完成某项工作，并且得到认可的一种证明。所以，不要独立的去做签证，最好和你的工程资料一起。

(7)建筑工程签证模板扩展阅读：

建筑工程的签证的法律渊源

最高人民法院“关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释”已于2005年1月1日施行，该司法解释规定了许多崭新的内容。

如该解释第20条规定：“当事人约定，发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视为认可该竣工结算文件的，按照约定处理。承包人请求按照竣工结算文件结算工程价款的，应予支持。”

建设部、国家工商行政管理局联合制定的《建设工程施工合同示范文本GF——1999——0201》（以下简称“99示范文本”）第31条有这样的规定：

“承包人在工程变更确定后14天内，提出工程价款的报告，经工程师确认后调整合同价款；”“承包人在14天内不向工程师提出变更工程价款报告时，视为该项变更不涉及合同价款的变更。”

理论与实践

发包人不能无限期地拖延竣工结算。

如果当事人约定“逾期不答复，视为认可”，游戏方式将进入一个全新的境界。在有约在先的情况下，如果建筑商在竣工验收后及时向开发商提交了竣工结算报告，而开发商对此不置可否，约定的期限一过，建筑商的竣工结算报告将上升为至高无上的结算依据。

一个前期合同约定加一个后期结算签证，就彻底解决了工程款悬而不决的大问题，这就是签证的魅力。

反言之，如果开发商没有签证意识，或者签证意识不足，也极有可能坠入被动的泥潭中。这个条款对建筑商至关重要，工程变更了，工程价款必有变动，但若在14天内未提出签证要求，通俗而言，就是“过期作废”了。

这里所说的签证，不仅包括项目经理、工程师就工期顺延、增减工程款、支付费用、赔偿损失等达成的合议，如签证单、补充协议、工作联系单、会议纪要等，还包括工程师对项目经理提交的请求报告、通知等的签收。

“99示范文本”在工程建设实务中已被广泛采用，故本文站在建筑商的角度，重点对示范文本的签证情形进行解读，并对有关实务问题提出解决方案，以期对建筑商能有所裨益。

⑧ 建筑工程量增加现场签证的范本

工程现场签证单

工程项目名称
现 场 签 证 内 容

建设单位：
项目负责人：
日期：
施工单位：
项目负责人：
日期：
注：本签证单壹式肆份，贰份报审计室，壹份送施工单位，壹份留后勤管理处存档。