强降雨建筑施工

㈠ 施工单位就特大暴雨事件向建设单位提出的费用赔偿，工期顺延要求是否合理

施工单位就特大暴雨事件向建设单位提出的费用赔偿，工期顺延要求是合理的，因为特大暴雨属于不可抗力因素，我国法律规定，出现以下情形的，工期依法顺延：

工程量增加、发包人变更设计、发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料、发包人未按约支付工程款、发包人指定的分包人与承包人在施工过程中衔接不当、工程质量鉴定以及不可抗力或其他因素。

根据最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十五条：建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，鉴定期间为顺延工期期间。对工程质量的鉴定可否作为顺延工期的理由，主要以工程质量是否合格作为判断标准。

如果工程质量经鉴定是合格的，则应将鉴定期间作为顺延工期期间;反之如果工程质量经鉴定不合格，则工期不应当顺延，承包人逾期竣工的，应当承担相应的违约责任。

根据《中华人民共和国建筑法》第七十条规定，违反本法规定，涉及建筑主体或者承重结构变动的装修工程擅自施工的，责令改正，处以罚款;造成损失的，承担赔偿责任;构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第七十一条规定，建筑施工企业违反本法规定，对建筑安全事故隐患不采取措施予以消除的，责令改正，可以处以罚款;情节严重的，责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

建筑施工企业的管理人员违章指挥、强令职工冒险作业，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，依法追究刑事责任。

第七十二条建设单位违反本法规定，要求建筑设计单位或者建筑施工企业违反建筑工程质量、安全标准，降低工程质量的，责令改正，可以处以罚款;构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第七十三条建筑设计单位不按照建筑工程质量、安全标准进行设计的，责令改正，处以罚款;造成工程质量事故的，责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书，没收违法所得，并处罚款;造成损失的，承担赔偿责任;构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第七十四条建筑施工企业在施工中偷工减料的，使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的，或者有其他不按照工程设计图纸或者施工技术标准施工的行为的，责令改正，处以罚款，

情节严重的，责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书;造成建筑工程质量不符合规定的质量标准的，负责返工、修理，并赔偿因此造成的损失;构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第七十五条建筑施工企业违反本法规定，不履行保修义务或者拖延履行保修义务的，责令改正，可以处以罚款，并对在保修期内因屋顶、墙面渗漏、开裂等质量缺陷造成的损失，承担赔偿责任。

第七十六条本法规定的责令停业整顿、降低资质等级和吊销资质证书的行政处罚，由颁发资质证书的机关决定;其他行政处罚，由建设行政主管部门或者有关部门依照法律和国务院规定的职权范围决定。

(1)强降雨建筑施工扩展阅读：

工期顺延规定：

1、工程量增加

施工过程中，发包人时常要求承包人增加工程量，因而必然导致工期的增加。这种情形下，工期自然顺延。

2、发包人变更设计

若在施工过程中，发包人变更设计，则因发包人变更设计而导致承包人无法施工的期间应当从工期中扣除，即顺延相应的工期。

3、发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料

若发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料，导致承包人无法施工的，则从发包人提供这些施工必须资料之日起算工期。其他如因发包人缺乏建设规划许可证、施工许可证或其他原因导致有关政府部门要求停工的，则停工期间应当从工期中予以扣除。

4、发包人未按约支付工程款

一般来说，当事人在施工合同中均约定发包人按工程进度支付工程进度款。若发包人未按期支付工程进度款，承包人有权停工，因此引起的工期延误责任由发包人承担。

5、发包人指定的分包人与承包人在施工过程中衔接不当

实践中，通常存在发包人将部分工程如钢结构工程、消防工程、水电工程、空调工程等直接分包给他人施工，或者要求承包人分包给指定的单位施工的情形。然而在施工过程中，承包人与分包人之间可能因施工衔接不当导致工期延误，在此情形下，发包人应当承担相应的工期延误责任。

6、不可抗力或其他因素

承包人在施工过程中如发生不可抗力因素，或者其他不可归责于承包人的意外事件导致工期延误的，承包人有权主张工期顺延。比如发生地震、暴雨期间无法施工，工期顺延。

㈡ 暴雨天气施工注意事项

中雨以上的雨天不得新开混凝土浇注仓面，有抗冲耐磨和有抹面要求的混凝土不得在雨天专施工。
在小属雨天气进行浇筑时，应采取下列措施：
1 适当减少混凝土拌和用水量和出机口混凝土的坍落度，必要时应适当缩小混凝土的水胶比；
2 加强仓内排水和防止周围雨水流入仓内；
3 做好新浇筑混凝土面尤其是接头部位的保护工作。
在浇筑过程中，遇大雨、暴雨，应立即停止进料，已入仓混凝土应振捣密实后遮盖。雨后必须先排除仓内积水，对受雨水冲刷的部位应立即处理，如混凝土还能重塑，应加铺接缝混凝土后继续浇筑，否则应按施工缝处理。 及时了解天气预报，合理安排施工。

㈢ 办公楼建造过程中，因暴雨造成的单项工程毁损净损失为什么计入管理费用

借：待处理资产损溢-流动资产损溢
贷：原材料
应交税费-
进项税转出
借;营业外支出
贷：待处理资产损溢-流动资产损溢

㈣ 施工现场遇到大雨天气应注意什么

中雨以上的雨天不得新开混凝土浇注仓面，有抗冲耐磨和有抹面要求的混凝土不得回在雨天施工。答
在小雨天气进行浇筑时，应采取下列措施：
1 适当减少混凝土拌和用水量和出机口混凝土的坍落度，必要时应适当缩小混凝土的水胶比；
2 加强仓内排水和防止周围雨水流入仓内；
3 做好新浇筑混凝土面尤其是接头部位的保护工作。
在浇筑过程中，遇大雨、暴雨，应立即停止进料，已入仓混凝土应振捣密实后遮盖。雨后必须先排除仓内积水，对受雨水冲刷的部位应立即处理，如混凝土还能重塑，应加铺接缝混凝土后继续浇筑，否则应按施工缝处理。 及时了解天气预报，合理安排施工。

㈤ 暴风雨后的工地是什么样的

一位工程师带队修筑一条河堤，突然暴风雨来临，所有的机器设备来不及撤走，就被大水淹没了，刚刚起步的工程也全被摧毁。

洪水退去后，留下遍地泥泞和乱七八糟的机器。工人们看到被破坏的工地，不禁悲从中来。

“你们怎么都哭丧着脸？”工程师笑着问大家。

“你没看见吗？”他们哭丧着脸说，“工地全完了！”

“我不这样觉得，”工程师爽朗地说，“虽然现在遍地泥泞，机器东倒西歪布满泥浆。但我看到的是蔚蓝的晴空，当太阳出来后，泥泞还会长久吗？”

这位工程师就是后来成为汽车业巨子的亨利·福特。

以积极的心态面对突来的困难，你会发现，并非全无希望。振作精神，就一定能够将希望实现。

㈥ 故宫暴雨不积水，古人是怎么建造的这么完美的排水系统

故宫暴雨不积水，古人能建造这么完美的排水系统，的确是非常厉害。

其四是因为故宫的精妙排水系统。事实上，故宫里面的排水系统分明里暗里两种，其中明指的就是大家能看到的那些沟槽和涵洞，而暗指的就是挖在地里的一些暗沟，虽然这些暗沟不能被直接看到，但是我们可以在中和殿等一些地方看到一些龙头，事实上，这些龙头就是暗沟的出口，排出的水从龙口里喷吐出来到了河里。其实，故宫的排水系统不是一蹴而就的，而是一代一代地完善出来的，最终才会是我们今天看到的故宫。

也正因为如此，故宫才在过去几百年内没有发生过积水。总而言之，故宫之所以没有积水，就是因为排水系统非常精妙，这也表明古人的智慧是无穷的，并不比现代人差。

㈦ 根据自己的家园是否经得起暴雨的袭击实验说说在山顶山腰平地哪个地方建造房子为什么

我觉得山腰比较好缓冲

㈧ 下雨是否会影响建筑的工程进度

下雨对进度当然有影响,但只要不是发生在关键工序上(比如说正在做基础或专做主体等等),对进属度是没影响的(比如说你做室内装饰,随他怎么下,无所谓)。每个项目都会编制进度计划，这里面当然需要考虑下雨的影响，下雨超过100毫升属于不可抗力影响，那就意外的事情，肯定要耽误工期。

回答你的问题：
1、雨季的影响是可以预料的，并且在安排工期中，施工单位应该考虑（除非继续下特大暴雨，并且影响关键工序施工）；
2、下雨不会影响水泥（应该是混凝土）干不了，只是对混凝土初凝阶段有影响，对凝固以后更好，方便养护；

我猜阁下是非专业人士，大概是买了房，很担心进度吧，不用管，按时收楼就是！

㈨ 在上世纪80年代房屋建造中途遇到暴雨怎么办

我是80年代初出生的，可以简单给你介绍下，我生活在三线城市，改革开放的春风一直到90年代初才对我在的城市有所影响，80年代是全国从计划经济往市场经济转型的特殊年代，粮票在我小时候还在使用，我家对面就是一个粮站，家里有很多粮票，买面的时候都是拿粮票，买馒头也可以用粮票，粮票从四两，一斤，五斤，十斤不等，当然，钞票也能用，不过那个时候工资都不高，一个月拿满也还不到100块钱，家里只有一台黑白电视机，工厂还都是国有，三班倒的上班制度，冬天夏天有相应的小福利，我们是计划生育实施后的第一代人，据父母说，那个时候如果多生孩子，就要失业，所以人人都不敢多生，所以和我年龄差不多的城市孩子大都是独生子女，子女入学按片划分，如果跨区就学，要交钱，街上除了公交车几乎没有机动车，大家都是骑自行车上班，电视节目也很贫乏，而且晚上10点就没有电视节目了，小孩子的玩耍方式也都是自己找乐，滚铁环，扔沙包，踢毽子，跳皮筋，抓知了，跳方格，总之，童年的记忆是灰色的，没有什么特殊颜色的，平淡而温馨，那个时候物质贫乏，人心思变，有头脑，有勇气的人纷纷离开工厂，开始下海经商，胆小无能的人安分守己但是内心慌乱，这个社会就像表面平静，却暗潮汹涌的湖，也许这就是那个新旧时期交替时刻的写照，没有经历过的人是不会明白的

㈩ 河北暴雨致一工地塌方洪水倾泻灌入

7月21日中午，河北省石家庄市区遭遇强降水过程，部分路段及涵洞出现积水现象。专21日午间，一段长约10秒钟的视频在属网上流传，视频中称，石家庄位于中山路与谈固大街交口处的在建地铁发生塌方。当日下午，石家庄市轨道交通有限责任公司辟谣称，视频中发生塌方处为一地产施工现场，并非地铁。

该公司回应称，石家庄地铁目前运营正常，“暴雨时有部分敞口式出入口，会有雨水进入，遇到这类出入口请不要担心，雨水进入楼梯会通过排水地漏流走，站点会加强这类出入口的及时排水工作，不会对车站和列车运行造成影响。”