建筑工程上谁来录材料价格

1. 建筑工程造价过程中，一般计税项目，信息价录入为税前单价还是税后单价

不知道你们合同中的单价是否包含了税金，一般单价中是包含税金的，所以正常情况税金是由施工单位缴纳的。如果只是口头说说，那是靠不住的。你现在应该去找甲方，跟他订个补充协议，明确税金由他缴纳。否则，你就应该缴了，不缴就构成偷税。

2. 建筑工程材料检测费由谁支付，是否有法律依据

一般情况下，建筑工程材料检测费包含在材料费里面，建设单位给施工单位支版付工权程款时，里面有材料费，材料费里包含了检测费，如果合同里面没有特别说明，材料检测费由施工单位支付。

3. 建筑工程合同签订后过了5个月才进行开工，而后材料价格对比投标时大幅度上涨，风险谁承担

主要看是签订的哪种类型的合同。

1. 如果合同已经约定由承包方包工包料,那么原材料价格上涨原则上应由承包方来承担风险.因我国法律没有明确肯定情势变更制度，因此如要据此变更合同似乎没有法律上的依据。但根据我国合同法第五条规定,当事人应当遵循公平原则确定各方的权利和义务。我国民法通则第四条也规定, 民事活动应当遵循自愿、公平、等价有偿、诚实信用的原则。因此,如果该承包合同按原来的约定履行下去影响到承包方签订合同的目的(亏损而不是盈利),因此本案应当适用情势变更原则，否则将有违公平原则。

2. 所谓情势变更原则，是指合同依法成立后，因不可归责于双方当事人的原因发生不可预见的情势变更，致使合同的基础丧失或动摇，若继续维护合同原有效力则显失公平，允许变更或解除合同的原则。我国司法实践中也有适用情势变更的案例，在司法实践中适用情势变更原则的条件包括以下四方面的的内容：（1）订立合同时所依赖的客观情势发生异常变化，而且这种变化使合同的履行没有意义或者继续履行已不符合合同的目的。（2）这种变化为当事人所不能预见并且不能克服。（3）当事人对这种情况的变化在主观上没有过错，即这种变化不是因可归责于债务人的事由引起。（4）在情况发生变化后，如果仍然按照原合同履行，对债务人明显不利，比如会造成重大损失等。

3. 合同首先是订立的基础发生了显著变化，即原材料的大幅度上涨；其次，该种变化发生在合同订立后，履行完毕前的这段时间内；再次，该种变化是合同双方当事人无法预见的，并且不可归责于当事人。最后，如要求承包方按原合同继续履行，会根本破坏当事人间的利益均衡基础，产生违背社会正义观念的显失公平的结果。适用情势变更原则，由双方共同来承担材料价格大幅度上涨的风险。

4. 建筑工程中材料的检测费由谁出啊

看施工单位和复业主签订的合同制文件，合同无说明时如果施工单位购买的材料，材料检测费应由施工单位承担，保证材料合格，在规定时间内向业主提出签证，上报业主予以审批承担。

如果材料不合格，业主要求重新检测或请具有资质的检测单位检测时，如果材料存在质量问题，检测费用应由施工单位承担，如果业主购买的材料，材料的质量和检测费应由业主自行承担。

(4)建筑工程上谁来录材料价格扩展阅读：

检测费内容包括：

1.材料原价：是指材料、工程设备的出厂价格或商家供应价格。

2.运杂费：是指材料、工程设备自来源地运至工地仓库或指定堆放地点所发生的全部费用。

3.运输损耗费：是指材料在运输装卸过程中不可避免的损耗。

4.采购及保管费：是指为组织采购、供应和保管材料、工程设备的过程中所需要的各项费用。包括采购费、仓储费、工地保管费、仓储损耗。

工程设备是指构成或计划构成永久工程一部分的机电设备、金属结构设备、仪器装置及其他类似的设备和装置。

5. 建筑工程材料预算价格由哪些费用组成并写出计算公式。

建筑工程材料预算价格计算公式如下：

建筑工程材料费=∑(材料消耗量*材料基价)+检验试验费。
建筑工程材料预算价格=（材料原价+运杂费+运输损耗费）*（1+采购及保管费率）+材料原价*检验试验费率。其中，∑ 这个表示求和的计算符号，是指所有的材料消耗量*材料基价的和在加检验试验费。建筑工程所有材料的总费用=∑[(单个材料消耗量*材料基价）+单个检验试验费]。
1 工程量计算、汇总
(1) 计算工程量的资料
施工图纸及设计说明书、相关图集、设计变更资料、图纸答疑、会审记录等。
经审定的施工组织设计或施工方案。
工程施工合同、招标文件的商务条款。
工程量计算规则。
(2) 工程量计算的顺序
单位工程计算顺序。
1)按施工顺序计算法。按施工顺序计算法是按照工程施工顺序的先后次序来计算工程量。
2)按定额顺序计算法。按定额顺序计算工程量法就是按照计量规则中规定的分章或分部分项工程顺序来计算工程量。
单个分项工程计算顺序。
按照顺时针方向计算法。
按“先横后竖、先上后下、先左后右”计算法。
按图纸分项编号顺序计算法。
(3) 工程量计算的步骤
根据工程内容和计量规则中规定的项目列出须计算工程量的分部分项工程。
根据一定的计算顺序和计算规则列出计算式。
根据施工图纸的要求确定有关数据代入计算式进行数值计算。
对计算结果的计量单位进行调整，使之与计量规则中规定的相应分部分项工程的计量单位保持一致。
(4) 工程量计算的注意事项
1)口径一致。计算工程量必须熟悉计量规则中每个工程项目所包括的内容和范围。2 )按工程量计算规则计算。
3)列出计算式。在列计算式时，必须部位清楚，详细列项标出计算式，注明计算结构构件的所处部位和轴线，并保留工程量计算书，作为复查依据。工程量计算式，应力求简单明了，醒目易懂，并要按一定的次序排列，以便于审核和校对。
4)计算准确。工程量计算的精度将直接影响着造价确定的精度，因此，数量计算要准确。一般规定工程量的精确度应按计量规则中的有关规定执行。
5)计量单位一致。必须与计量规则中规定的计量单位相一致。
2 套用预算单价，计算工程直接费
3 根据费用定额规定，计取各种其他费用和工程造价。
土建工程费用计算程序序号 费用名称 计算式 备注
（一） 定额项目费 按预算定额计算的项目基价之和
A 人工费 按预算定额计算的项目人工费之和
（二） 一般措施费 A*费率
（三） 企业管理费 A*费率
（四） 利润
（五） 其他 （1）+（2）+（3）+（4）+（5）+（6）+（7）
（1） 人工费价差
（2） 材料费价差
（3） 机械费价差
（4） 材料购置费
（5） 预留金 [（一）+（二）+（三）+（四）]*费率
（6） 总承包服务费
（7） 零星工作费 根据实际情况确定
（六） 安全生产措施费 [（一）+（二）+（三）+（四）]*2.04%
（七） 规费 [（一）+（二）+（三）+（四）]*4.32%
（八） 税金 [（一）+（二）+（三）+（四）+（五）+（六+）（七）]*3.41%
（九） 单位工程费用 （一）+（二）+（三）+（四）+（五）+（六）+（七）+（八）
4 工料分析，计算材料价差，调整工程造价。
如采用以预算价格总包（自行采购材料）的，不再计算调整价差。
根据计算汇总的工程量，套用相应的预算定额，按定额材料含量，计算该工程所需主要材料用量。
材料分析表
序号 定额编号 定额名称 单位 数量 材料名称
水泥（kg) 碎石(m3) 砂(m3) 红砖(千块）
定额含量 材料用量 定额含量 材料用量 定额含量 材料用量 定额含量 材料用量
1 4--1 砖基础 10m3 5.2 496 2579 2.41 12.53 5.236 27.23
2 5-396 独立基础 10m3 4.9 3178 15572 9.03 44.25 4.36 21.36
3 11--25 墙面抹灰 100m2 2.6 999 2597 2.38 6.19
…
合计 20748 44.25 40.08 27.23
根据建设单位物资供应部门提供的材料供应价格，并依据当地材料价格构成的规定，计算出本项工程各种主要材料需要调整的单价差异2005年高压桩基工程材料调差价格

序号 材料名称 供应价 运杂费 运损费 采保费 合计 预算价格 差价
1 普通硅酸盐水泥 304.00 21.53 2.63 5.91 334.06 360.00 -25.94
2 中粗砂 46.57 16.83 2.64 1.19 67.23 69.42 -2.19
3 碎石 63.82 18.17 4.04 1.55 87.58 86.70 0.88
……
……
最后根据各种主要材料的价格差，乘以相应的材料用量，最终计算出本项工程所需调整的材料价差，进入取费程序中有关费用，最终计算出工程造价。
例：审计提出15KM运距问题
找差核对票据，审核真伪
附：材料价格组成（以大庆市材料价格构成为例）
一 供应价
二 运输费：执行省交通厅、省物价局现行汽车运输、装卸标准，运输里程按15KM计算。 运输费由汽车运费、装卸费（含库存材料搬入库内），大宗材料码堆费构成。
大宗材料按整车运输计费，用量较少的材料按零担计费。
木制成品（门窗、壁柜的框扇）及钢窗未计入运输费，使用时可按土建定额相应子目计价，编入预算中。
三 运损费 指材料运输过程中正常损耗及自然差方量之和。其中,损耗费率按下表取定序号 材料名称 包装方法 损耗率 序号 材料名称 包装方法 损耗率
1 水泥 袋装 0.8 16 白石子 0.3
2 水泥 散装 0.4 17 白灰 袋装 2.5
3 红砖 机制 2.0 18 白灰 散装 0.4
4 红砖 手工 2.0 19 珍珠岩 1.0
5 空心砖 2.0 20 卫生陶瓷 1.0
6 耐火砖 0.5 21 耐火土 0.3
7 瓷砖 0.5 22 菱苦土 0.3
8 水泥瓦 2.0 23 矿渣 0.1
9 石棉瓦 0.7 24 缸砖 0.5
10 粘土瓦 2.0 25 粘土管 3.5
11 砂藻土 2.0 26 水泥管 1.0
12 砂 2.0 27 玻璃 铁箱 0.8
13 碎石 0.7 28 玻璃 木箱 0.8
14 块石 0.2 29 马赛克 0.4
15 河流石 1.0 30 石膏 0.4

自然差方量系指材料再提运过程中车上检尺与落地量方的自然差方数或压实系数：
块石 12% 河流石 5% 碎石 4% 砂子 2%
珍珠岩 15%（包括现场库房储存压缩）

运损费按下列公式计算：
运损费=（供应价+运杂费）*（差方率+运损率）/[1-（差方率+运损率）]
四 采购保管费系指施工企业（包括工地仓库及工程处、公司等各级材料管理部门，或建设单位材料供应部门）在组织采购和保管过程中所发生的各项费用，工地仓库的材料保管损耗也包含在采购费中。
1 建筑安装工程及市政工程材料均为1.8%，其中采购费0.6%，保管费1.2%。
2 装饰工程材料1.2%，其中采购和保管费各50%。
3 各种设备1%，其中采购和保管费各50%。
建设单位或建设、施工单位共同组织材料时，采购和保管费的计算方法：
建设单位将材料、设备供应到施工现场或施工单位指定的地点时，其采购费归建设单位，保管费归施工单位；
建设单位指定厂（或经销部门）由施工单位订货、提运时，其采购和保管费全部归施工单位；
建设单位将材料、设备采购入库或由外地采购并负责运至本地到货站，由施工单位自行提货并运至施工现场或所需地点时，其采购费归建设单位，运杂费及保管费归施工单位5 编写预算编制说明，打印输出。

6. 建筑工程材料检测费由谁支付是否有法律依据

建筑工程材料检测费，常规的检测费由施工单位出，特殊要求的检测由开展商业主出。建设工程通用合同文本中有规定。

7. 关于施工现场材料认价单，工作联系单等的编制上报是谁的工作

需相关单位签字盖章的原件：招标文件、合同及补充协议、施工图、施工图预算书、竣工图、结算书、设计变更、现场签证、隐蔽工程验收记录、会议备忘录、与业主洽商好的材料价格、产品资料检测报告等。
竣工结算资料要求：竣工资料应为已备案完毕的完整资料，结算资料提交后无特殊情况不得补充资料；施工单位对所提供的竣工结算资料真实性、完整性及有效性应作出书面承诺并对此负责。
竣工结算资料报送套数：提供完整的竣工结算资料一式二套（其中竣工结算书一式三套）。
竣工结算资料内容：施工合同及附件、协议书
补充协议(若有)
中标(中选)通知书
施工企业规费计取标准
建设项目安全文明施工评价得分及措施费费率核定表
图纸会审纪要（签字盖章手续齐全且清楚）
开、竣工报告及工期延期联系单（签字盖章手续齐全且清楚）
竣工验收记录（签字盖章手续齐全且清楚）
招标文件及招标工程量清单及电子盘、招标答疑纪要、招标补遗
投标文件商务标及电子盘
投标文件技术标
承包人编制的结算书及电子盘（盖承包人公章和造价编制人员资格章，并由建设单位签字同意送审，共叁套）
地勘报告
施工图及电子盘（按《技术制图复制图的折叠方法》GB/10609.3-89统一折叠成A4幅面297mm×210mm）
承包方、发包方、监理方按规定签字认可的竣工图纸（按《技术制图复制图的折叠方法》GB/10609.3-89统一折叠成A4幅面297mm×210mm）
经审定的施工组织设计、施工方案或专项施工方案（签字盖章齐全且清楚）
原始地貌标高抄测记录
材料、设备认质核价单（需有连续编号，签字盖章齐全且清楚）
设计变更单、技术核定单（需有连续编号，签字盖章手续齐全且清楚、附件完备）
现场签证单（需有连续编号，签字盖章手续齐全且清楚，附件完备）
甲供材料(设备)收货验收签收单
隐蔽工程验收记录（签字盖章手续齐全且清楚）
吊装工程记录、安装工程调试记录、调试报告（签字盖章手续齐全且清楚）
与工程结算有关的“发包方通知、指令、会议纪要、往来函件、工程洽商记录等”
建设单位付款情况表（附进度支付审核报表封面）
各标段、各专业施工单位涉及交叉的施工范围确认文件
结算资料报送承诺书
其他有关影响工程造价、工期等资料
移交资料签收表(一式三份)

8. 怎样建立建筑工程材料价格库

这个不用很严格吧？你去问问当地的造价管理站，和他们订信息价，每个月都有一期，价格波动直接在上面可以拿到。

9. 建筑工程中结算用的材料价格指导价还是用信息价呢求助！

首先得确定，结算项目所签合同的结算价一款是如何规定的。所以你首先要做的是，找到本项目的《施工承包合同》。
如果规定是一次性包死的总价合同，就按合同约定价结算。

10. 建筑材料价格上涨怎样申请调价,它的法律依据是什么

超出材料价格风险范围调价的法律依据
      工程要素价格非理性上涨，导致承发包双方产生大量纠纷       2007年以来，全国范围内的物价呈上升趋势，建设工程要素如钢材、水泥及建筑劳务用工价格持续上涨。对于固定总价合同及固定单价合同，履行过程中，建筑施工企业往往主张因材料、人工价格上涨，需要对合同价款进行调整，而发包人认为，合同为总价包干或单价包干合同，合同价款不因材料、人工价格上涨而调整。由于《合同法》没有规定情势变更原则，故工程实践中产生了大量纠纷，导致的后果往往包括：工程停工；施工企业在建设单位不同意调整合同价款的情况下，拒绝交付验收合格的工程，等等。进而，对双方来说，均造成不同程度的损害。       情势变更原则给建筑施工企业带来福音      最高人民法院颁布、已于2009年5月13日起实施的《关于适用〈中华人民共和国合同法〉若干问题的解释(二)》第26条引入情势变更原则将对解决这类纠纷产生积极作用。      该司法解释第26条规定：“合同成立以后客观情况发生了当事人在订立合同时无法预见的、非不可抗力造成的不属于商业风险的重大变化，继续履行合同对于一方当事人明显不公平或者不能实现合同目的，当事人请求人民法院变更或者解除合同的，人民法院应当根据公平原则，并结合案件的实际情况确定是否变更或者解除。”这是公平原则和诚实信用原则在合同关系中的具体运用，其目的在于排除因情势变更导致的显失公平结果，平衡、协调双方当事人之间的利益关系，维护社会公平和经济流转秩序。
    根据该条规定，适用情势变更原则需满足以下条件：
    第一，发生了情势变更的客观事实，通说认为属于合同履行中情势变更事由包括：“(1)商品经济的本质和市场所固有的风险；(2)物价大幅度上升；(3)国家经济政策的变化和对经济的调整；(4)各种经济行政管理措施；(5)国际市场发生大的变化；(6)外国货币大幅度贬值或者升值”；
     第二，情势变更事由的发生是当事人无法预见的；
    第三，情势变更事由必须发生在合同成立之后至合同履行完毕之前这段时间内；
    第四，情势变更事由的发生导致继续履行合同对一方当事人明显不公平或者不能实现合同目的。
     正确区分情势变更与商业风险 ！      商业风险是指当事人在经济交往中可能遇到的并应当承担的正常损失。它同情势变更的区别如下：
(1)性质不同，前者为正常风险，后者为意外风险。(2)对当事人的主观要求不同，前者是当事人在订约时能够预见的，如未预见可归责于当事人的主观过错；后者为当事人在订约时无法预见的，故其未预见不可归责于当事人的主观过错。(3)引起的事由不尽相同，前者主要由一般的经济情势所致，后者可为重大的经济情势和其他社会事由所致。      就建筑施工行业而言，工程要素价格上涨到底是属于情势变更还是商业风险，应综合考虑要素价格上涨幅度、可预见性、造成后果等因素。一个理性的市场主体，其在合同报价之前应充分分析工程要素价格在过去一定期限内的平均波动区间并考虑到报价中，价格上涨幅度超出这一历史平均波动区间的就不属于其可合理预见的范围，如果这种上涨造成继续履行合同将显失公平，就可以适用情势变更原则。具体多大的幅度属于应当合理预见并承担的风险范围可由各地建设行政主管部门参考工程要素价格的历史数据制定标准。比如，依据上海市建筑建材业市场管理总站于2008年3月11日颁布的《关于建设工程要素价格波动风险条款约定、工程合同价款调整等事宜的指导意见》(沪建市管〔2008〕12号)的规定，投标价或以合同约定的价格月份对应造价管理部门发布的价格为基准，与施工期造价管理部门每月发布的价格相比，人工价格的变化幅度在±3%以内的、钢材价格的变化幅度在±5%以内的、除人工、钢材外其他材料价格的变化幅度在±8%以内的，属于当事人在签订合同时应该合理预见并承担的商业风险。工程要素价格上涨超出上述幅度的，并造成施工单位继续按合同履行将显失公平的，可以认定为情势变更，施工单位可要求调整超过幅度部分的要素价格。       尚未结算的工程项目，有权主张调整合同价款       对于前一时间一直困扰施工企业的材料、人工价格非理性上涨固定合同价款难以获得调整的问题，施工企业有权以情势变更原则，主张调整合同价款。      一方面，施工企业可以以《合同法》司法解释(二)第26条规定为依据，与发包人协商谈判，调整合同价款。
     另一方面，在协商不成的情况下，承包人可以通过法律途径主张调整合同价款。需要注意的是，根据最高人民法院5月7日在上海召开的应对金融危机民事审判座谈会的精神，法院会审慎适用情势变更原则，对需要适用情势变更裁决