❶ 建筑工程索赔的法律依据有哪些
关于建筑工程的索赔法律法规有：《民法总则》、《合同法》、《建版筑法》等涉及工程索赔的条款，建权设部发布的建设工程各种示范文本，也可以作为行业惯例，作为工程索赔的法律依据。《民法总则》规定了违约与侵权的原则性规定。《合同法》不仅有原则性规定，而且《合同法》第十六章建设工程合同，则对违约导致的索赔责任作了详细的规定，如：《合同法》第二百八十三条规定：“发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失;”第二百八十四条规定：“因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备搬迁、材料和构件积压等损失和实际费用”。综上所述可以看出，工程索赔的法律依据和合同依据，都是相当复杂的。承包商必须要有专人研读合同、管理合同，和整理合同条款中的索赔依据，并利用这些依据合法地开展施工索赔，获得该得的利益或减少损失。
❷ 建筑工程如何索赔
施工单位提交<费用索赔申请表》A8表，交项目监理部，总监组织收集资料、审查，索回赔答的理由是否成立？索赔的依据是否有效完整？索赔的计算是否正确？如果成立、完整、正确则受理索赔并进行索赔费用计算，然后与承包单位跟建设单位进行协商形成决定，如果双方同意则由总监签发《费用索赔审批表》A6，索赔生效；如果不同意，则按合同条款进行仲裁或诉讼。
❸ 建筑工程索赔
因甲方原因引起的索赔，在合同中没有明确约定的，双方可就该事项共同在监理单位参与下协商。
❹ 建筑工程实务中 由于第三人造成的经济损失发包人是否索赔
发生索赔的前提一是客观真实存在事件；二是对方造成；三是己方受到经济、物质版或声誉上的损失，且权非己方造成。
如果与第三方有合同关系，就找找合同中的专用和通用合同，除特别说明外。
如果第三方是政府单位，这就要看政府单位是否违法了，若违法造成的损失肯定可以索赔。
❺ 建筑公司在施工期间交由第三方完成,验收不合格需赔偿吗
需要赔偿，应当将工程合格了再验收。因为，建筑公司是工程承包人，应当专承担工程不合属格的责任，对于交给谁施工，那是承包方的事情。但是，发包方应当承担监管的责任，因为，承方将工程交由第三方施工，应当向发包方备案审查资格是否合法，请协商处理为宜。网友建议，仅供参考。祝你好运！
❻ 施工方在施工过程中,能否向第三方索赔
施工中第三方，若不是分包单位，或于建设单位关系过来的，很难谈到索赔及建设单位的工期类签证的！
没有正规合同，没有相关协议，难啊！
❼ 施工中第三方责任施工单位可以向建设单位索赔吗
可以.一周内非承包人原因停水 停电超过8小时 可以索赔工期。
❽ 工程合同里，什么是第三方索赔
和担保人性质差不多
❾ 关于建筑工程的索赔法律法规有哪些
关于建筑工程的索赔法律法规有：《民法总则》、《合同法》、《建筑法》等涉及工版程索赔的条款，建设部发布权的建设工程各种示范文本，也可以作为行业惯例，作为工程索赔的法律依据。《民法总则》规定了违约与侵权的原则性规定。《合同法》不仅有原则性规定，而且《合同法》第十六章建设工程合同，则对违约导致的索赔责任作了详细的规定，如：《合同法》第二百八十三条规定：“发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失;”第二百八十四条规定：“因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备搬迁、材料和构件积压等损失和实际费用”。综上所述可以看出，工程索赔的法律依据和合同依据，都是相当复杂的。承包商必须要有专人研读合同、管理合同，和整理合同条款中的索赔依据，并利用这些依据合法地开展施工索赔，获得该得的利益或减少损失。